建设工程施工合同纠纷 （2017）皖06民终150号

关于涉案工程款如何确定问题。星河人公司实际工期为2013年8月7日至2014年9月11日，扣除施工安全隐患停工整改的20天并考虑春节期间可报停一个月的行规，未超过合同约定12个月的工期。因外爬架实际施工面积为A栋581.54M2/层、B栋633.96M2/层，按28层计算总面积为34034平方米；单价虽约定为28元，但于召会已承诺让利2元，且自施工完毕之日无证据证明天宇租赁站拖欠工程款，应按26元计算单价。同时，星河人公司因施工中存在安全隐患并发生安全事故的相关罚款及费用支出应予扣除。总工程款应为876884元（34034平方米×26元/平方米-8000元），扣除已支付工程款748500元，则下欠工程款为128384元（876884元-748500元）。因于召会是星河人公司现场管理人员，其行为是职务行为，星河人公司应当对于召会的相应行为承担责任。星河人公司关于于召会无权承诺的意见不能成立。关于林州建总公司是否应当承担支付工程款责任问题。本案中，林州建总公司既是担保人又是违法分包人，但根据合同约定作为担保人的担保期间依法应为六个月，自施工完毕之日2014年9月11日至起诉之日已超过担保期

关于涉案工程款如何确定问题。星河人公司实际工期为2013年8月7日至2014年9月11日，扣除施工安全隐患停工整改的20天并考虑春节期间可报停一个月的行规，未超过合同约定12个月的工期。因外爬架实际施工面积为A栋581.54M2/层、B栋633.96M2/层，按28层计算总面积为34034平方米；单价虽约定为28元，但于召会已承诺让利2元，且自施工完毕之日无证据证明天宇租赁站拖欠工程款，应按26元计算单价。同时，星河人公司因施工中存在安全隐患并发生安全事故的相关罚款及费用支出应予扣除。总工程款应为876884元（34034平方米×26元/平方米-8000元），扣除已支付工程款748500元，则

安徽省淮北市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖06民终150号上诉人(原审原告):北京星河人施工技术有限责任公司,住所地北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳大厦A710室。法定代表人：马明阳，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄必达，北京步睿律师事务所律师。上诉人(原审被告):濉溪县天宇建筑设备租赁站,住所地安徽省濉溪县老城东关。经营者:赵德鑫，男，1964年10月13日出生，汉族，住安徽省淮北市……