建设工程施工合同纠纷 （2017）皖15民终396号

原、被告双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及《工程承包合同》，系当事人真实意思表示，不违反法律行政法规的强制性规定，对其合法有效性本院予以确认。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中涉案工程虽未竣工验收，但被告接收并于2014年3月14日投入使用，该擅自使用日期为竣工验收日期。1、关于原告诉请要求支付工程款14249622元（25050000元+2266982元－已付13067359.68元）的问题。涉案工程完工后，被告接收并擅自使用，原告对欠付的工程款有权主张，原告诉请要求被告支付剩余工程款于法有据，本院予以支持，根据合同约定工程价款采用固定价格及一次性包干价，故被告应支付的合同总价款为25050000元（共六份合同），原告诉请要求支付工程款14249622元，本院予以支持的工程款为6217140.32元，理由如下：首先8200000元合同、6500000元合同及3450000元合同约定“工程款的支付方式为每月28日前支付原告本月完成量总价的65%，余款待审计结束后半年内付清，扣除5%的质保金待工程竣工验收满一年后无息返还”，故根据

原、被告双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及《工程承包合同》，系当事人真实意思表示，不违反法律行政法规的强制性规定，对其合法有效性本院予以确认。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中涉案工程虽未竣工验收，但被告接收并于2014年3月14日投入使用，该擅自使用日期为竣工验收日期。1、关于原告诉请要求支付工程款14249622元（25050000元+2266982元－已付13067359.68元）的问题。涉案工程完工后，被告接收并擅自使用，原告对欠付的工程款有权主张，原告诉请要求被告支付剩余工程款于法有据，本院予以支持，根据合同约定工程价款采用固

安徽省六安市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)皖15民终396号上诉人（原审被告）：安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司，住所地安徽省六安市经济技术开发区经三北路，统一社会信用代码913415006820906209。法定代表人：朱瑞，该公司总经理。委托诉讼代理人：祝林，安徽寻求律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中建六局土木工程有限公司，住所地天津开发区洞庭路66号中建大厦12层,注册号120……