建设工程施工合同纠纷 （2019）豫15民终2657号

上诉人在信阳市中级人民法院（2017）豫15民终209号民事判决书生效后不能退场，且退场过程存在过错，此事实认定错误。信阳巿中级人民法院（2017）豫15民终209号民事判决书巳被河南省高级人民法院民事判决书（2018）豫民再199号撤销，不能作为证据使用。且上诉人不存在过错之说，不能适用合同法第五十八条的法律规定。信阳九安公司没有按照双方签订的任何协议的约定如期支付工程款，拖欠上诉人巨额农民工工资，信阳九安公司因此被政府有关部门拉入"黑名单"十个月有余，在此期间行政主管部门勒令工程停工，信阳九安公司应当承担造成合同不能履行的过错责任。4、信阳九安公司诉请的是违约金而非损害赔偿，原审判决适用法律错误且与判决结果自相矛盾。合同法第五十八条及建工司法解释二第三条均是对赔偿损失的法律规定，被上诉人诉请的是退场违约金，原审法院判决结果也是对违约金的判决，属适用法律错误。而被上诉人在诉求、庭审辩论及举证过程均不能支持存在损害赔偿一说，更不存在违约。对于违约金，合同无效不存在违约和违约金。省高院再审判决书判定的是工程量的结算双方可参照结算条款，是对结算条款效力的认定，而不是违约责任的承担参照违约条

上诉人在信阳市中级人民法院（2017）豫15民终209号民事判决书生效后不能退场，且退场过程存在过错，此事实认定错误。信阳巿中级人民法院（2017）豫15民终209号民事判决书巳被河南省高级人民法院民事判决书（2018）豫民再199号撤销，不能作为证据使用。且上诉人不存在过错之说，不能适用合同法第五十八条的法律规定。信阳九安公司没有按照双方签订的任何协议的约定如期支付工程款，拖欠上诉人巨额农民工工资，信阳九安公司因此被政府有关部门拉入"黑名单"十个月有余，在此期间行政主管部门勒令工程停工，信阳九安公司应当承担造成合同不能履行的过错责任。4、信阳九安公司诉请的是违约金而非损害赔偿，原审判决适用法

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫15民终2657号上诉人（原审被告）：河南鑫厦建设集团有限公司，住所地：信阳市浉河区贸易广场******。法定代表人：易慧民，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘延章，河南天风律师事务所律师，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：蔡春丽，女，汉族，1988年9月16日生，住河南省信阳市浉河区，该公司工作人员，代理权限为特别授权。上诉人（原审原告）：……