房屋租赁合同纠纷 (2019)粤0604民初13566号

案号
(2019)粤0604民初13566号
法院
广东省佛山市禅城区人民法院
案由
房屋租赁合同纠纷
年份
2019
地域
广东省佛山市
裁判日期
2019-10-10

裁判要旨

本案系房屋拆迁安置补偿合同纠纷。 涉案《佛山古镇第一街区二期直管公房拆迁补偿安置合同》抬头虽载明合同乙方/被拆迁人为第三人,然合同落款乙方处实系由原佛山市禅城区国土城建和水务局盖章确认,结合第三人答辩意见及佛山市禅城区住房城乡建设和水利局向本院所作复函,可认定上述合同相对方应为原、被告及佛山市禅城区住房城乡建设和水利局。 上述合同系各方当事人真实意思表示,内容不违反法律、法规的强制性规定,合法、有效,各方均应依约严格履行。 关于原告主张被告支付延期交房违约金及逾期利息的诉请。 依据涉案《佛山古镇第一街区二期直管公房拆迁补偿安置合同》第三条、第七条之约定,被告应于合同生效之日起四年内将经竣工验收合格且符合合同约定的补偿房屋(即禅城区港口路分析仪器厂地块上盖补偿房屋)交付予佛山市禅城区住房城乡建设和水利局,逾期交付需向原告支付延期交房违约金,故此,原告主张之延期交房违约金应以被告构成逾期交房违约行为为依据。 经查,被告已于2014年12月26日向佛山市禅城区住房城乡建设和水利局下属事业单位佛山市禅城区住房保障中心移交港口路西侧、华新路南侧、澜石二路北侧建设配建的保障房(公安门牌编号:××、

摘要

张财好与佛山市禅城区土地储备中心房屋租赁合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0604民初13566号原告:张财好,女,1964年10月15日出生,汉族,住广东省佛山市禅城区,被告:佛山市禅城区土地储备中心,住所地广东省佛山市禅城区金澜北路68号C座2层206室,统一社会信用代码12440604789435545A。 法定代表人:梁桂金。 委托诉讼代理人:黄震,系广东通建律师事务所律师。 第三人:佛山市住房和城乡建设……