建设工程施工合同纠纷 （2015）清中法审监民再字第6号

该调解协议书是在英德市东华镇人民调解委员会的主持下，经恒大建筑公司、肯邦公司自主协商，自愿达成的，是双方真实意思的表示，且协议的内容没有违反法律的禁止性规定，肯邦公司亦没有提供确实充分的证据证明协议内容显失公平，故对肯邦公司的抗辩理由不予采纳，对调解协议书的内容及效力予以确认。案件关于工程质量保证金和税款的纠纷应当根据调解协议的约定进行处理。首先，调解协议签订后，按照协议第五条的约定，恒大建筑公司、肯邦公司共同负有自协议签订之日起15日内完成所有工程验收所需要的材料，并提交给有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）的合同义务。但案件中，恒大建筑公司、肯邦公司双方均未提交确实充分的证据证明其已在合同约定的时限内完成所有工程验收所需要的材料，并提交给有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）。其次，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条的规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。庭审中，恒大建筑公司、肯邦公司虽对竣工日期存在争议，但肯邦公司已于2010年10月14日与第三方广东金田科瑞净化工程有限公司签订合同，

该调解协议书是在英德市东华镇人民调解委员会的主持下，经恒大建筑公司、肯邦公司自主协商，自愿达成的，是双方真实意思的表示，且协议的内容没有违反法律的禁止性规定，肯邦公司亦没有提供确实充分的证据证明协议内容显失公平，故对肯邦公司的抗辩理由不予采纳，对调解协议书的内容及效力予以确认。案件关于工程质量保证金和税款的纠纷应当根据调解协议的约定进行处理。首先，调解协议签订后，按照协议第五条的约定，恒大建筑公司、肯邦公司共同负有自协议签订之日起15日内完成所有工程验收所需要的材料，并提交给有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）的合同义务。但案件中，恒大建筑公司、肯邦公司双方均未提交确实充分的证据证

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）清中法审监民再字第6号再审申请人：（一审原告、反诉被告、二审被上诉人）福建省恒大建设工程有限公司。地址：福建省上杭县。法定代表人：王华。委托代理人：王步福，男，××年××月××日生，汉族，福建省上杭县人。被申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）广东肯邦生物科技有限公司。地址：英德市。法定代表人：蔡钟鹏。委托代理人：王金和，广东鑫霆律师事务所律……