建设工程施工合同纠纷 （2021）辽02民终5590号

被告未按双方合同约定的期限完成施工，应当承担违约责任。根据合同条款，被告每延误一天应向原告支付工程款百分之一即3200元的违约金，原告要求被告支付23天的违约金，符合双方约定，本院予以支持。被告主张工程量增加导致延期，但根据双方合同约定，工程项目如需变更，双方应协商一致签订书面变更协议同时调整相关费用及工期，被告未能提供工程量增加的证据，对其主张不予采信。被告主张约定的违约金过高，但案涉工程系为牙科门诊经营所用，考虑到延期开业对原告经营收入的影响，不能认定违约金过高。原告要求被告赔偿设备保管费900元，但其提交的提货单上记载的收货人和运费与原告的主张不符，不能证明其主张，对该项诉讼请求不予支持。原审法院据此判决如下：一、被告柳军红于本判决生效之日起十日内支付原告大连市西岗区捌伊路全好口腔门诊有限公司违约金73600元；二、驳回原告大连市西岗区捌伊路全好口腔门诊有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取831元，由原告大连市西岗区捌伊路全好口腔门诊有限公司负担

被告未按双方合同约定的期限完成施工，应当承担违约责任。根据合同条款，被告每延误一天应向原告支付工程款百分之一即3200元的违约金，原告要求被告支付23天的违约金，符合双方约定，本院予以支持。被告主张工程量增加导致延期，但根据双方合同约定，工程项目如需变更，双方应协商一致签订书面变更协议同时调整相关费用及工期，被告未能提供工程量增加的证据，对其主张不予采信。被告主张约定的违约金过高，但案涉工程系为牙科门诊经营所用，考虑到延期开业对原告经营收入的影响，不能认定违约金过高。原告要求被告赔偿设备保管费900元，但其提交的提货单上记载的收货人和运费与原告的主张不符，不能证明其主张，对该项诉讼请求不予支持

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽02民终5590号上诉人（原审被告）：柳军红，男，汉族，1978年8月5日生，户籍地湖北省黄梅县，住大连市沙河口区。委托诉讼代理人：王博宇，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨润锋，北京盈科（沈阳）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：大连市西岗区捌伊路全好口腔门诊有限公司，住所地辽宁省大连市西岗区八一路116号公建。法定代……