装饰装修合同纠纷 (2019)苏0583民初1277号

案号
(2019)苏0583民初1277号
法院
江苏省昆山市人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
江苏省昆山市
裁判日期
2019-09-10

裁判要旨

原告与被告签订的装饰装修施工合同系双方当事人的真实意思表示,内容不违反法律法规的强制性规定,合法有效。 双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。 原告按照合同约定,向被告支付了部分装修款101200元。 装饰装修施工合同约定竣工日期为2018年2月30日(应为2月28日),被告未在约定期限内完成剩余工程,经原告多次催告仍未与原告办理竣工验收及交付,已经构成违约。 原告陈述其于2018年11月24日已实际使用涉案房屋且将房屋出租给案外人,根据合同约定视为验收合格,且交付原告使用。 因原、被告之间签订的装饰装修合同约定工程款为105000元,原告已实际支付101200元,剩余3800元原告主张将其购买的灯具及洗脸盆费用扣除,根据装饰装修合同后所附预算表,合同价款并未包含灯具费用,台盆费用约定700元/个,故本院仅支持原告扣除洗脸盆费用,即1400元,剩余工程款2400元原告仍应支付。 因被告违约给原告造成租金损失,原告主张按照2500元/月*2计算,本院依据原告与案外人签订的房屋租赁合同确认原告的损失为42240元(自2018年3月1日至2018年11月24日,每月按照2400元*2

摘要

1277廖为贤与昆山市云帆装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0583民初1277号原告:廖为贤,男,1968年9月19日出生,汉族,住江苏省昆山市。 委托诉讼代理人:徐昌,江苏六典律师事务所律师。 委托诉讼代理人:赵国龙,江苏六典律师事务所律师。 被告:昆山市云帆装饰设计工程有限公司,住所地江苏省昆山市吴淞江南路818号开协大厦2号楼15室,统一社会信用代码91320583MA1MR1H07F。 法定代表……