建设工程施工合同纠纷 （2018）吉01民终2932号
裁判要旨
国泰恒基、北京重工之间确实存在北京市建设工程劳务分包合同关系，国泰恒基按照约定进行了施工。2016年1月25日经双方确认，国泰恒基完成工作量，金额304844.20元，2017年4月10日双方签署工程最终结算单，确定工程款累计总额304844元。尽管双方之间没有竣工报告和工程交接单，但是双方签署了工程量最终结算统计表，对于国泰恒基施工的工程量进行了确认，而后又签署最终工程款结算单，累计工程款304844元，根据以上事实，可以认定国泰恒基已经按照约定完成了施工内容。北京重工应向国泰恒基支付工程款。关于工程质量保修期限问题，长春市两横两纵工程在2014年已经运营使用，双方之间签订的补充条款第三条第5项约定质量保修期为两年，现已超过保修期。该项工程质量保证金亦应于工程款一并支付给国泰恒基。关于逾期付款银行利息问题，双方之间没有约定利息计算标准，签订的补充条款第三条第4项约定现场整体工程完成验收后30日内，双方办理结算，结算后30日内付到95%。因此北京重工所欠国泰恒基工程款的利息应当从双方签署工程最终结算单后30日内即2017年5月10日开始按中国人民银行同期贷款利率标准计算至实际给付时止。
摘要
北京城建重工有限公司与北京市国泰恒基建筑劳务分包有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉01民终2932号上诉人（原审被告）：北京城建重工有限公司，住所：北京市丰台区小屯路111号。法定代表人：庞忠，该公司总经理。被上诉人（原审原告）：北京市国泰恒基建筑劳务分包有限公司，住所：北京市丰台区西四环南路46号14层1707。法定代表人：张爱军，该公司总经理。北京城建重工有限公司（下称北京重工）因与北京市国泰恒基建筑劳务分包有限公司（……