建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁11民终233号

汇通公司与中瑞机械公司签订的三份建设工程施工合同，均系双方的真实意思表示，内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，一审法院予以确认，双方均应按照合同约定严格履行自身义务。汇通公司已按照合同约定进行施工，中瑞机械公司通过在《工程经济签证单》和《原始收方记录表》上签字进行验收，现已交付使用，故汇通公司的合同义务已经履行完毕，中瑞机械公司应当按照合同约定履行付款义务。对于2018年5月1日的《山东中瑞机械装备制造有限公司2#车间土建工程施工协议》（合同编号ZRJX20180501），虽合同约定了竣工日期为2018年5月，但汇通公司与中瑞机械公司签订的《中瑞物流园建设工程变更书》变更了合同内容，签订日期为2019年3月10日，应以该日期为合同变更后的竣工验收日期，应付款日期按照合同约定为“竣工验收合格后，一年内付至合同价的95%，工程竣工满二年后且无质量问题，剩余5%质保金无息付清”，故竣工后一年的付款截止日期为2020年3月10日，现未满二年质保期；合同约定的价款为606.87万元，后经汇通公司与中瑞机械公司签订《中瑞物流园建设工程变更书》，增加部分工程量，经中瑞机械公司认可的造价

汇通公司与中瑞机械公司签订的三份建设工程施工合同，均系双方的真实意思表示，内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，一审法院予以确认，双方均应按照合同约定严格履行自身义务。汇通公司已按照合同约定进行施工，中瑞机械公司通过在《工程经济签证单》和《原始收方记录表》上签字进行验收，现已交付使用，故汇通公司的合同义务已经履行完毕，中瑞机械公司应当按照合同约定履行付款义务。对于2018年5月1日的《山东中瑞机械装备制造有限公司2#车间土建工程施工协议》（合同编号ZRJX20180501），虽合同约定了竣工日期为2018年5月，但汇通公司与中瑞机械公司签订的《中瑞物流园建设工程变更书》变更了合同内

山东省日照市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁11民终233号上诉人（原审被告、反诉原告）：山东中瑞机械装备制造有限公司，住所地日照市东港区涛雒镇高栈路南204国道东，统一社会信用代码91371102MA3F69WX7H。法定代表人：王海峰，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：金铭，山东恒盛德律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：日照市汇通工程机械有限公司，住所地日照市艳阳路南端……