建设工程施工合同纠纷 （2019）云2331民初1421号
裁判要旨
被告中航鑫云南公司及第三人黄朝明经本院公告传唤，逾期无正当理由拒不庭参加诉讼，视为其对举证质证权利的自愿放弃。 原告王宇鹏所举上述证据符合证据规则要求，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，能形成证据锁链，可证实原告王宇鹏主张的事实，对上述证据本院予以采信并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年8月31日，原告王宇鹏（乙方）与原海南中航鑫建设工程有限公司云南分公司（已于2016年3月16日更名为海南中航鑫建设工程集团云南有限公司）（甲方）签订《云南禄丰县象山钛矿采、剥工程合作协议》约定，甲方将云南禄丰县象山钛矿采剥工程与乙方合作施工，开工日期以甲方签发《开工令》《进场通知书》为准；为确保本合作协议履行，在本合作协议签订时，乙方进场开工向甲方缴纳本合作协议履约保证金1000000元，合同生效；协议还约定了双方的其他权利义务。 协议上有原告王宇鹏的签名捺印，并加盖有海南中航鑫建设工程有限公司云南分公司印章，第三人黄朝明作为委托代理人也在协议上签名。 协议签订后，原告王宇鹏向第三人黄朝明交纳了保证金200000元。 后因施工场地不具备开工条件，被告中航鑫云
摘要
王宇鹏与海南中航鑫建设工程集团云南有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省禄丰县人民法院民 事 判 决 书（2019）云2331民初1421号原告：王宇鹏，男，1970年2月10日生，汉族，四川省峨眉山市人，大专文化，设计师，住四川省峨眉山市。 被告：海南中航鑫建设工程集团云南有限公司。 （未到庭）统一社会信用代码：91530111MA6K4YHU4E。 法定代表人：黄俊涛，公司执行董事兼总经理。 住所：云南省昆明市官渡区环城南路老民航路交叉口东来大厦7层707座……