建设工程施工合同纠纷 （2015）南市民一终字第946号

建工二安公司对其已向施工方支付工程款应承担举证责任，本案中建工二安公司提交有陈刚或梁航签字的《借款单》、《用款申请书》、陈江出具的《委托书》、邓运生于2007年9月19日出具的书面材料以及相关转款凭证为凭，建运劳务公司对此不予认可，但未提交反驳证据，故采纳建工二安公司的上述证据作为本案的定案依据。根据建工二安公司的上述证据核算，建工二安公司已支付的工程款为3167216元。故建工二安公司应向建运劳务公司支付的工程款应计为：4016800元-3167216元-32168元（质量保修金）-80336元（管理费：4016800元×2%）=737080元。关于停工、窝工损失，《中华人民共和国合同法》第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”建运劳务公司所举证据不能证明因建工二安公司原因导致工程停建、缓建，并造成建运劳务公司上述损失，故建运劳务公司要求建工二安公司赔偿停工、窝工损失，证据不足，不予支持。关于利息损失，建工二安公司在工程完工后，未付清工程款，

建工二安公司对其已向施工方支付工程款应承担举证责任，本案中建工二安公司提交有陈刚或梁航签字的《借款单》、《用款申请书》、陈江出具的《委托书》、邓运生于2007年9月19日出具的书面材料以及相关转款凭证为凭，建运劳务公司对此不予认可，但未提交反驳证据，故采纳建工二安公司的上述证据作为本案的定案依据。根据建工二安公司的上述证据核算，建工二安公司已支付的工程款为3167216元。故建工二安公司应向建运劳务公司支付的工程款应计为：4016800元-3167216元-32168元（质量保修金）-80336元（管理费：4016800元×2%）=737080元。关于停工、窝工损失，《中华人民共和国合同法》第

广西壮族自治区南宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）南市民一终字第946号上诉人（原审被告）广西建工集团第二安装建设有限公司。住所地：柳州市晨华路*号。法定代表人徐木新，总经理。委托代理人徐伟，广西创想律师事务所律师。被上诉人（原审原告）广西建运工程劳务有限责任公司。住所地：南宁市友爱南路**号南棉职教***号。法定代表人邓运生，总经理。委托代理人郭金海，广西祥泰律师事务所律师。原审第三……