承揽合同纠纷 （2018）桂05民终60号
裁判要旨
双方经自愿协商签订的《北海恒大小区电动车充电系统工程合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。钦州广达工程公司主张涉案工程的竣工验收之日为合同约定的2015年5月13日，但合同同时约定实际竣工日期以开工日期与工期推算而得，钦州广达工程公司未提供实际竣工之日与合同约定竣工之日是同一天的证据，钦州合力不锈钢经营部抗辩称实际竣工验收之日为2015年6月25日，但其亦未提供充足的证据予以证实，在该法律事实存疑的情况下，该院根据有利于被告人的原则确认涉案工程竣工验收时间为2015年6月25日。钦州广达工程公司主张其已按照合同的约定按时完成涉案工程，且涉案工程现已交付并投入使用，钦州合力不锈钢经营部逾期不支付工程款的行为已构成违约，钦州合力不锈钢经营部抗辩称根据《北海恒大小区电动车充电系统工程合同》第七条第二款“甲方在工程验收合格后在90天内结算完毕并支付结算价款100%的工程款，付款前乙方应开具等额完税发票给甲方。乙方未开具发票的，甲方有权拒绝支付税款”的约定，钦州广达工程公司没有开具发票，是钦州广达工程公司违约在先，钦州合力不锈钢经营部有权拒绝支付价款。该院认为，根据
摘要
钦州市钦南区沙埠镇合力不锈钢制品经营部、钦州广达自动化工程有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区北海市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）桂05民终60号上诉人(一审被告):钦州市钦南区沙埠镇合力不锈钢制品经营部，住所地钦州市钦南区沙埠镇沙埠村委会望贤村58号房屋后面100米处，注册号：4507026000334911-1。经营者：吴启艳，女，1979年4月8日出生，汉族，住广西钦州市钦南区。委托诉讼代理人：卢振林，北京市京师（南宁）律师事务所律师。上诉人(一审原告)：钦……