合同纠纷 （2021）粤13民终46号

本案系合同纠纷。原被告签订的涉案《新球大厦高低压变配电及集抄系统安装工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律禁止性规定，合法有效，原、被告均应当按照约定履行各自的义务。本案争议焦点是：一、涉案配电工程的施工起始时间问题；二、工程款金额问题。关于涉案配电工程的施工起始时间问题。广信电气主张其施工时间应从2019年6月26日起计算至2019年8月7日，新球实业认为广信电气施工时间为2018年9月10日起至2018年11月10日。一审法院认为，新球实业于2018年9月2日向供电部门申请取消新装变压器报装手续流程，直至2019年6月19日，新球实业才向供电部门申请高压新装、增减容业务，供电方案于2019年6月25日通过。即新球实业2018年9月10日向广信电气发出《开工通知》后，施工条件不成就，广信电气主张工期应自供电方案通过次日即2019年6月26日起计算，理由充分，一审法院予以采信。涉案工程于2019年8月7日验收合格，未超过合同约定的60日工期（2019年6月26日至2019年8月7日）。因此，新球实业反诉要求广信电气承担延误工期违约责任，无事实及法律依据，一审法院不予支

本案系合同纠纷。原被告签订的涉案《新球大厦高低压变配电及集抄系统安装工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律禁止性规定，合法有效，原、被告均应当按照约定履行各自的义务。本案争议焦点是：一、涉案配电工程的施工起始时间问题；二、工程款金额问题。关于涉案配电工程的施工起始时间问题。广信电气主张其施工时间应从2019年6月26日起计算至2019年8月7日，新球实业认为广信电气施工时间为2018年9月10日起至2018年11月10日。一审法院认为，新球实业于2018年9月2日向供电部门申请取消新装变压器报装手续流程，直至2019年6月19日，新球实业才向供电部门申请高压新装、增减容业务，

广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤13民终46号上诉人（原审原告、原审反诉被告）：惠州市广信电气有限公司，住所地：惠州市惠城区×××××××××××。法定代表人：刘洁淼。委托诉讼代理人：桂三猛，系广东九韬律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈茹钰，系广东九韬律师事务所律师。被上诉人（原审被告、原审反诉原告）：惠州市惠阳区新球实业有限公司。住所地：惠州市惠阳区××××××××××。……