建设工程设计合同纠纷 （2021）川01民终3286号

本案争议焦点主要有：1.十格公司是否存在逾期交付方案的行为。2.十格公司是否负有监管施工进度、质量的监理责任及其是否怠于履行该监理责任而导致工程延期。 针对第一个争议焦点，一审法院审查认为，《室内设计及顾问服务合同》第2.2.3条未明确约定方案的具体范围，但依据双方微信聊天记录及实际履行情况，在合同约定的方案交付时间即2019年3月15日之前，荣川一直询问能否过项目、图纸的进展情况，而双方也实际一直在就过项目、效果图、图纸的情况进行反复调整核查，而涉及到的材料清单、现场施工交底、材料选择等内容均系在该时间节点之后双方才开始讨论确定，据此一审法院认定合同第2.2.3条约定的方案包含的内容为硬装方案、软装方案，效果图、施工图，不应包含材料清单、现场施工交底、材料选择等内容。就方案中包含的内容，创布公司认可收到效果图及部分施工图，当面沟通了方案，但认为不是完整的方案交付，依据微信聊天记录，双方分别于2019年2月27、2019年3月12日、2019年3月17日对十格公司提供的效果图、软装方案以及项目进行了当面沟通，而涉及的施工图纸也经过施工方于2019年3月16日确认已收到，故创布公司主张十

本案争议焦点主要有：1.十格公司是否存在逾期交付方案的行为。2.十格公司是否负有监管施工进度、质量的监理责任及其是否怠于履行该监理责任而导致工程延期。 针对第一个争议焦点，一审法院审查认为，《室内设计及顾问服务合同》第2.2.3条未明确约定方案的具体范围，但依据双方微信聊天记录及实际履行情况，在合同约定的方案交付时间即2019年3月15日之前，荣川一直询问能否过项目、图纸的进展情况，而双方也实际一直在就过项目、效果图、图纸的情况进行反复调整核查，而涉及到的材料清单、现场施工交底、材料选择等内容均系在该时间节点之后双方才开始讨论确定，据此一审法院认定合同第2.2.3条约定的方案包含的内容为硬装方

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川01民终3286号 上诉人（原审原告）：成都创布酒店管理有限公司。住所地：成都市成华区东风路26号未来中心项目1栋1单元06层1-15号。 法定代表人：荣川，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：黄应军，四川兴睿峰（绵阳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：廖昊，四川兴睿峰（绵阳）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：成都市十格室内装饰设计……