建设工程分包合同纠纷 （2019）辽0111民初4750号
裁判要旨
本案的争议焦点是：被告是否应向原告支付工程款206370元。 原告与被告签订的《白钢门、塑钢窗制作及安装分包合同》、《塑钢窗制作及安装分包合同》是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规，双方均应当按照约定全面履行自己的义务。 关于案涉工程的竣工时间问题，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以发包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 辽宁省房屋建筑工程竣工验收备案书显示的竣工验收时间为2017年9月28日，故本院认定2017年9月28日为该工程的竣工日期。 被告提供的2016年1月15日的《联系函》虽然能够证明原告存在延误工期的情况，但约定的违约金过高，显失公平，应予以调整，根据公平原则本院酌情按照被告所欠工程款的百分之二十确定为宜，被告所欠工程款总额应为339376.17-223738=1156
摘要
鞍山鞍美特塑钢门窗制造有限公司与沈阳恒茂钢结构工程有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院民 事 判 决 书(2019)辽0111民初4750号原告：鞍山鞍美特塑钢门窗制造有限公司，住所地辽宁省鞍山市镇西区共和街。 法定代表人：王有峰，系该公司经理。 被告：沈阳恒茂钢结构工程有限公司，住所地沈阳市铁西区东环国际大厦A座2403。 法定代表人：白永起，系该公司经理。 委托诉讼代理人：邸婕，系辽宁一腾律师事务所律师。 原告鞍山鞍美特塑钢门窗制造有限公司与被告沈阳……