建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0116民初3077号
裁判要旨
大厂医院未经新视野公司同意单方变更合同中有关材料供应方面的约定的行为构成违约，但该违约行为并不必然导致工期延误。 新视野公司迟延合同约定工期368天，根据双方合同约定，该行为亦属于违约。 大厂医院要求新视野公司支付1840000元违约金的诉请，于法有据，本院予以支持。 新视野公司所提供的证据不足以证明工期延误系大厂医院所致，故其反诉主张，本院不予支持。 关于诉讼时效问题，大厂医院主张的工期延误与新视野公司另案主张的工程款系基于同一建设工程施工合同产生，双方就工程款存在争议，不应将诉讼时效分别计算，故大厂医院主张工期延误违约金不超过诉讼时效。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款之规定，判决如下： 一、江苏新视野建筑装饰有限公司于本判决生效之日起五日内给付南京市大厂医院违约金1840000元； 二、驳回江苏新视野建筑装饰有限公司的反诉请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉受理费24054元，反诉受理费3240元，合计27
摘要
原告（反诉被告）南京市大厂医院与被告（反诉原告）江苏新视野建筑装饰有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省南京市六合区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0116民初3077号 原告（反诉被告）：南京市大厂医院，住所地南京市大厂太子山路。 负责人：罗承洋，院长。 委托诉讼代理人：陈汉东，江苏信棠律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张弘弼，江苏信棠律师事务所律师。 被告（反诉原告）：江苏新视野建筑装饰有限公司，住所地南京市光华路158号。 法定代表人：冯青昆，董事长。 委托诉讼代……