建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁07民终6454号
裁判要旨
仁杰公司与久恒公司签订的《新华国际公寓外墙保温、真石漆、饰面砖工程分包合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律强制性规定，应属合法有效，合同当事人均应依照约定全面履行各自义务。双方均认可仁杰公司尚欠久恒公司工程款1277899.72元，仁杰公司未按照合同约定按期、足额支付工程款，应当承担相应的违约责任。关于迟延支付工程款的违约责任，久恒公司主张依据双方合同约定仁杰公司应于2015年1月1日前付至总造价95%，余下5%工程款作为保修金，应在保修期满30日前全部结清，即工程款1022738.31元自2015年1月1日起，保修金255161.41元自2016年2月1日起，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至2017年8月29日，合法有据，予以支持。关于仁杰公司要求久恒公司承担工期延误罚款的反诉请求，仁杰公司主张1#外墙真石漆工程延误工期36天，2#外墙真石漆工程延误工期60天，新华国际大厦外墙真石漆工程延误工期85天，工期延误合计181天，根据工期会议纪要每拖延一天罚款10000元的约定要求久恒公司支付工期延误罚款。结合仁杰公司诉求及会议纪要约定，仁杰公司主张的延误工期罚款实际系违约金，久
摘要
潍坊仁杰置业有限公司、山东久恒建筑工程安装有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁07民终6454号上诉人（原审被告、反诉原告）：潍坊仁杰置业有限公司，住所地潍坊高新区东风东街以南金马路以东（金马国际商务大厦2309室）。法定代表人：陈杰，总经理。委托诉讼代理人：牟保国，山东英拓律师事务所律师。委托诉讼代理人：李帅，山东英拓律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东久恒建筑工程安装有限责任公司，住所地潍坊市奎文区……