承揽合同纠纷 （2013）德中商终字第469号

詹某的借款5000元不应当计算在已支付工程款中，综上，被告的答辩理由本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百零九条之规定，判决：一、被告山东亿鑫保温工程有限公司给付原告工程款133000元。限于判决生效后十日内履行。二、驳回原告的其他诉讼请求及对被告李怀超的诉讼请求。案件受理费6182元，由原告承担3182元，由被告山东亿鑫保温工程有限公司承担3000元。上诉人占兴明不服原审判决上诉称：1、原审判决认定上诉人实际完成工程量错误，该工程量是被上诉人事先拟好的工程量，在上诉人讨要工程款时被胁迫所签订，上诉人没有测量确定。上诉人认为工程量应当按照投资单位、建设单位、监理单位、施工单位四方共同签订的签证表确认工程量。2、（1）占兴明没有收到山东亿鑫保温工程有限公司要求保修和维修的请求，公司主张的维修费不能说明是占兴明施工的工程。（2）山东亿鑫保温工程有限公司要求占兴明承担检验费2万余元，不能证明该检验费是上诉人占兴明工程的检验费。（3）山东亿鑫保温工程有限公司要求35万元的违约金没有事实依据，该工程之所以延期是自然原因和山东亿鑫保温工程有限公司未按照合同约定支

詹某的借款5000元不应当计算在已支付工程款中，综上，被告的答辩理由本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百零九条之规定，判决：一、被告山东亿鑫保温工程有限公司给付原告工程款133000元。限于判决生效后十日内履行。二、驳回原告的其他诉讼请求及对被告李怀超的诉讼请求。案件受理费6182元，由原告承担3182元，由被告山东亿鑫保温工程有限公司承担3000元。上诉人占兴明不服原审判决上诉称：1、原审判决认定上诉人实际完成工程量错误，该工程量是被上诉人事先拟好的工程量，在上诉人讨要工程款时被胁迫所签订，上诉人没有测量确定。上诉人认为工程量应当按照投资单位、建设单位、

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）德中商终字第469号上诉人（原审原告）：占兴明，男，××年××月××日出生，汉族。委托代理人：曹国臣，山东××律师事务所律师。上诉人（原审被告）：山东亿鑫保温工程有限公司。法定代表人：庞俊华，该公司经理。委托代理人：马成民，男，××年××月××日出生，汉族。原审被告：李怀超，男，××年××月××日出生，汉族。上诉人占兴明因与上诉人山东亿鑫保温工……