建设工程施工合同纠纷 （2015）赤民二终字第242号

刘文好按照与盛峰公司的约定施工建设位于赤峰市松山区穆家营子镇五三村的库房，在工程完工后，盛峰公司应承担给付刘文好工程款的义务。因双方对工程总价款未约定，根据刘文好施工的工程量，经鉴定机构鉴定工程总造价为326875元，扣除盛峰公司已经给付的249100元工程款外，盛峰公司应再行给付刘文好工程款77775元。被告盛峰公司辩称涉案工程的工程款已与刘文好结清，因双方对工程总价款未约定，应以刘文好已实际施工的工程量计算总价款，对该辩称理由法院不予支持。盛峰公司辩称该笔债权已经超过诉讼时效，因刘文好诉称曾多次向盛峰公司催要工程款，盛峰公司对其提出的权利阻却事由未提交证据予以证实，对该辩称理由法院亦不予支持。刘文好与盛峰公司未对工程价款进行结算亦未约定给付工程款的时间，故盛峰公司应按中国人民银行同期贷款利率4.67‰给付刘文好自起诉之日至本判决确定的履行期限届满之日止的利息，对于超出部分法院不予支持。因盛峰公司在涉案工程开工前未办理涉案工程的建设工程规划许可证，致使刘文好雇佣工作人员施工过程中被相关职权部门责令停工核查，给刘文好造成损失，但在涉案工程被责令停工核查后，刘文好应采取措施防止损失的扩大

刘文好按照与盛峰公司的约定施工建设位于赤峰市松山区穆家营子镇五三村的库房，在工程完工后，盛峰公司应承担给付刘文好工程款的义务。因双方对工程总价款未约定，根据刘文好施工的工程量，经鉴定机构鉴定工程总造价为326875元，扣除盛峰公司已经给付的249100元工程款外，盛峰公司应再行给付刘文好工程款77775元。被告盛峰公司辩称涉案工程的工程款已与刘文好结清，因双方对工程总价款未约定，应以刘文好已实际施工的工程量计算总价款，对该辩称理由法院不予支持。盛峰公司辩称该笔债权已经超过诉讼时效，因刘文好诉称曾多次向盛峰公司催要工程款，盛峰公司对其提出的权利阻却事由未提交证据予以证实，对该辩称理由法院亦不予支

内蒙古自治区赤峰市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）赤民二终字第242号上诉人（原审被告）赤峰市盛峰钢构彩板钻探设备有限公司，住所地内蒙古自治区喀喇沁旗牛营子镇西山村七组。法定代表人郭玉军，董事长。委托代理人马宝玉，男，1959年8月14日出生，汉族，赤峰市盛峰钢构彩板钻探设备有限公司副经理，住内蒙古自治区赤峰市。委托代理人刘凤阳，内蒙古法林律师事务所律师。被上诉人（原审原告）刘文好（曾用……