装饰装修合同纠纷 (2019)浙0922民初207号

案号
(2019)浙0922民初207号
法院
嵊泗县人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
嵊泗县
裁判日期
2019-08-08

裁判要旨

其向原告保证于2019年4月30日前完工的承诺事实上已经无法达成。 原告向本院提交了情况说明一份,拟证明案涉工程仍需60天才能完工,本院审核后认为该情况说明并非专业鉴定机构作出,对该份证据效力本院不予认可。 本案中,双方未签订书面合同,对完工时间未进行明确约定。 后被告纪元军于2019年3月30日向原告承诺于同年4月30日前完工,若未能按期完工,愿意以10000元/天的标准赔偿原告损失,但其后因被告纪元军施工进度缓慢双方在2019年4月21日解除了案涉装修合同。 在被告纪元军事实上已经无法在其承诺期限内完成案涉装修工程的情况下,原告的案涉民宿需要继续进行装修,开业时间一定程度延后,遭受一定损失,有权要求被告纪元军赔偿相应损失。 原告未能提供足够证据证明完成剩余工程所需的工期,故本院结合花鸟民宿的经营实际和被告纪元军对案涉工程的完成度酌情认定被告纪元军赔偿原告损失150000元;3.被告曹世海的责任承担。 被告纪元军经被告曹世海介绍承揽了案涉装修工程,被告曹世海在庭审中自认其收取了被告纪元军数万元的介绍费。 在原告与被告纪元军于2018年12月11日签订《安全施工协议》后,原告与两被告又

摘要

舟山宜博澜酒店管理有限公司与纪元军、曹世海装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

浙江省嵊泗县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙0922民初207号 原告:舟山宜博澜酒店管理有限公司,住所地浙江省舟山市嵊泗县花鸟乡花鸟村文广弄43、45号,统一社会信用代码91330922MA2A2L2F3U。 法定代表人:张明,执行董事。 委托诉讼代理人(特别授权):林国文,浙江导司律师事务所律师。 被告:纪元军,男,汉族,1975年8月18日出生,住江苏省高邮市。 被告:曹……