劳务合同纠纷 （2019）黔05民终2121号

本案争议焦点为：一、川黔劳务公司在施工过程是否存在停工损失，停工原因是什么，损失应当由谁承担责任；二、川黔劳务公司停工损失计算是否有据、是否合理。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”的规定，首先，川黔劳务公司应当举证证明其在施工中被迫停工且停工系毕节建投公司及金海湖农工委的原因所致的事实成立。川黔劳务公司提供的证据仅证明了2016年11月28日被毕节金海湖新区城乡建设管理局责令停工整改；其诉称的2017年5月2日至2017年5月26日期间因中央环保督查小组对毕节市进行环保检查被迫停工，没有证据证明，毕节建投公司及金海湖农工委也不认可，且即使有证据证明该期间停工是事实，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”的规定，停工也系

本案争议焦点为：一、川黔劳务公司在施工过程是否存在停工损失，停工原因是什么，损失应当由谁承担责任；二、川黔劳务公司停工损失计算是否有据、是否合理。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十四条“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”的规定，首先，川黔劳务公司应当举证证明其在施工中被迫停工且停工系毕节建投公司及金海湖农工委的原因所致的事实成立。川黔劳务公司提供的证据仅证明了2016年11月28日被毕节金海湖新区城乡建设管理局责令停工整改；其诉称的2017年5月2日至2017年5月

贵州省毕节市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔05民终2121号 上诉人（原审原告）：贵州川黔正茂兴旺劳务有限公司，住所贵州省毕节市七星关区路桂威商住楼8楼，统一社会信用代码9152050033742065XM。 法定代表人：李洪亮。 委托诉讼代理人：曹德立，贵州朗意律师事务所律师。 委托诉讼代理人：聂萍，贵州朗意律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：贵州毕节市政建设投资（集团）有……