建设工程施工合同纠纷 (2017)浙10民初530号

案号
(2017)浙10民初530号
法院
浙江省台州市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
浙江省台州市
裁判日期
2019-10-25

裁判要旨

该证据系本院依法调取,能证明涉案工程符合建设用地规划要求和城乡规划要求,且讼争双方对该证据的真实性、合法性、关联性均无异议,故对该证据依法予以确认。 本案审理过程中,本院根据原告申请委托安信公司对原告已完成的邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程的工程量和邦丰科技技术研发大楼及人才公寓自2016年11月起至2017年10月停工期间给原告造成的停窝工损失两项内容进行司法鉴定。2018年12月28日,安信公司出具造价报告一,鉴定结果为:“邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程已完成部分的工程量鉴定造价为44964809元。另,垫资利息5819243元,工程借款建筑垃圾处置保证金1500000元。”2019年9月11日,安信公司就停窝工损失进行补充鉴定,出具造价报告二,鉴定结果为:“(一)能确定金额的项目:1、周转工具租赁费891351元;2、设备租赁费:方案(1)207690元,方案(2)245100元;3、电费44171元;4、现场未用材料费420442元,其中木枋、木模费用43859元;5、现场周转工具撤场费45911元。上述能确定金额的项目,设备租赁费按方案(11)小计为1609565元,设

摘要

该证据系本院依法调取,能证明涉案工程符合建设用地规划要求和城乡规划要求,且讼争双方对该证据的真实性、合法性、关联性均无异议,故对该证据依法予以确认。 本案审理过程中,本院根据原告申请委托安信公司对原告已完成的邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程的工程量和邦丰科技技术研发大楼及人才公寓自2016年11月起至2017年10月停工期间给原告造成的停窝工损失两项内容进行司法鉴定。2018年12月28日,安信公司出具造价报告一,鉴定结果为:“邦丰科技技术研发大楼及人才公寓工程已完成部分的工程量鉴定造价为44964809元。另,垫资利息5819243元,工程借款建筑垃圾处置保证金1500000元。”2019

正文(节选)

浙江省台州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2017)浙10民初530号 原告:中国核工业第二二建设有限公司,住所地:湖北省宜昌市夷陵区望江路**。 法定代表人:尤念军,该公司董事长。 委托诉讼代理人:毛国强,浙江浙博律师事务所律师。 委托诉讼代理人:刘毅,浙江圣文律师事务所律师。 被告:台州邦丰塑料有限公司,住所地:浙江省温岭市城东街道九龙汇商业街**。 诉讼代表人:叶显根,台州邦丰塑料有限……