建设工程施工合同纠纷 （2021）赣11民终754号

依法成立的合同，自成立时生效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案涉案《建设工程施工合同》于2011年签订后，原告浙江沧海建设有限公司按约入场施工，被告上饶市中心区基础设施建设开发有限公司应按合同约定的支付方式、支付时间支付赶工费、绿化养护费、迎接检查费用、停工补偿费、配合服务费等工程款。该部分工程款具体金额计算方式已有工程量签证单以及相关会议纪要予以明确，且江西明正建筑工程咨询事务所已依据相关工程量签证单、会议纪要等确定涉及金额为2,375,575.15元（不包括地下停车场人防工程广告材料和清扫路面、洒水车冲洗地面16,469.46元及土方部分人工降效费175,277.96元），故本院对原告浙江沧海建设有限公司要求被告上饶市中心区基础设施建设开发有限公司支付各项工程款合计2,375,575.15元的诉讼请求予以支持；原告浙江沧海建设有限公司自愿放弃关于利息的诉讼请求属于对其自身权利的处置，不违反法律规定，本院予以确认。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一

依法成立的合同，自成立时生效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案涉案《建设工程施工合同》于2011年签订后，原告浙江沧海建设有限公司按约入场施工，被告上饶市中心区基础设施建设开发有限公司应按合同约定的支付方式、支付时间支付赶工费、绿化养护费、迎接检查费用、停工补偿费、配合服务费等工程款。该部分工程款具体金额计算方式已有工程量签证单以及相关会议纪要予以明确，且江西明正建筑工程咨询事务所已依据相关工程量签证单、会议纪要等确定涉及金额为2,375,575.15元（不包括地下停车场人防工程广告材料和清扫路面、洒水车冲洗地面16,469.46元及土方部分人工降

江西省上饶市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）赣11民终754号上诉人（原审被告）：上饶市中心区基础设施建设开发有限公司，住所地江西省上饶市信州区凤凰大道（新闻出版局大楼），统一社会信用代码：91361100680926535P。法定代表人：谭定胜，执行董事。委托诉讼代理人：汪华兰，江西帝经律师事务所律师，特别授权。委托诉讼代理人：盛珮琳，江西帝经律师事务所实习律师，特别授权。被上诉人（原……