建设工程施工合同纠纷 （2017）琼97民终277号

本案争议的焦点是“海燕”台风所造成的损失应由谁来承担；巨力公司主张的损失费用、违约金以及利息是否合理。从双方签订的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》来看，其形式和内容不违反法律规定，属合法有效的合同，双方应严格依约履行。我国合同法规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”。本案中，发生不可抗力（强台风“海燕”）的时间为2013年11月10日。巨力公司是按照合同规定的时间2011年2月17日开始施工，根据合同规定的最长工期为420天，应在2013年11月10日“海燕”台风到来之前竣工，即在施工至竣工期间不应发生不可抗力。但在巨力公司施工过程中，由于美好中和公司股东结构变动，工程资金不到位等方面原因，造成工程工期延误。正因为美好中和公司迟延履行合同后才发生不可抗力，所以美好中和公司不能免除责任。这与双方签订的合同和补充协议中明确约定因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任，以及后续开工的工程，非乙方（巨力公司）原因造成的损失由甲方（美好中和公司）

本案争议的焦点是“海燕”台风所造成的损失应由谁来承担；巨力公司主张的损失费用、违约金以及利息是否合理。从双方签订的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》来看，其形式和内容不违反法律规定，属合法有效的合同，双方应严格依约履行。我国合同法规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”。本案中，发生不可抗力（强台风“海燕”）的时间为2013年11月10日。巨力公司是按照合同规定的时间2011年2月17日开始施工，根据合同规定的最长工期为420天，应在2013年11月10日“海燕”台风到来之前

海南省第二中级人民法院民 事 判 决 书(2017)琼97民终277号上诉人（原审被告）海南美好中和房地产开发有限公司，住所地：乐东黎族自治县尖峰镇岭头村。法定代表人：吴典，该公司总经理。委托诉讼代理人：高文成，上海中隆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）河南巨力建筑工程有限公司，住所地：河南光山县城东城开发区。法定代表人：曹运国，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹军。委托诉讼代理人：吴波，乐东黎族……