建设工程施工合同纠纷 （2018）桂13民终424号
裁判要旨
本案鉴定结论对本案基本事实的认定有重大影响，可能影响本案的公正判决，因此二审法院裁定撤销一审判决，将本案发回重审。一审法院启动重审后，根据双方当事人的申请，委托广西金钰工程造价审计事务所有限公司、广西同泽工程项目管理股份有限公司分别对广西金秀盘王谷度假酒店项目工程造价及该工程逾期竣工天数进行鉴定。广西金钰工程造价审计事务所有限公司作出了《广西金秀盘王谷度假酒店项目工程鉴定意见书》，鉴定四建公司所承建的项目工程总造价为40655618.09元，其中包括：1.养老保险费1430802.15元；2.1＃楼造价17747294.75元；3.2＃楼及2＃楼改造层造价7253361.95元；4.3＃楼及3＃楼改造层造价9571131.68元；5.4＃楼造价951203.23元。广西同泽工程项目管理股份有限公司作GXTZ-ZJ-2017第（00495）号《工程逾期竣工天数鉴定报告书》，报告鉴定结论如下：一、设计变更导致的工程延期情况：2＃楼地下部分变更为地下室，导致工程延期66日历天，3＃楼导致工程延期66日历天；二、工程逾期竣工天数鉴定分三种情况，具体由人民法院裁决决定：1.在仅执行双方合同约定情
摘要
金秀瑶族自治县圣景旅游产业开发有限公司、广西建工集团第四建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区来宾市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）桂13民终424号上诉人(原审被告、反诉原告)：金秀瑶族自治县圣景旅游产业开发有限公司（简称“圣景旅游公司”），住所地：广西金秀瑶族自治县金秀镇功德路54号。法定代表人高明福，该公司董事长。委托诉讼代理人：潘小泉，广西天际律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告)：广西建工集团第四建筑工程有限责任公司（简称“四建公司”），住所地：桂……