建设工程施工合同纠纷 （2019）内0207民初271号
裁判要旨
原告常珍荣与被告包头市希和金属制品有限公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律规定，属有效合同，双方应当全面履行。 关于原告常珍荣主张被告包头市希和金属制品有限公司支付原告剩余工程款105570元及被告王喜和、靳兴业对上述款项承担连带返还责任的诉讼请求，根据双方现场勘验结果，确认原告完成的工程总造价为159943.5元，而原告已经收到被告包头市希和金属制品有限公司的工程款为171430元，故被告包头市希和金属制品有限公司已经履行了付款义务，且被告王喜和不是合同相对方，被告靳兴业签字属于职务行为，因此原告的上述诉讼请求没有事实依据，本院不予支持。 关于原告常珍荣主张现场勘验有遗漏的施工面积，工程量计算不正确，因其未能提供鉴定资料，造成鉴定不能，且在实际测量时是双方共同测量得出相应数据，该数据经双方共同确认，现原告未提供相应的证据推翻测量数据，因此原告的主张不能成立。 关于反诉原告包头市希和金属制品有限公司主张反诉被告赔偿未按期完工的违约金60000元的请求，从双方履行合同来看，如果基于反诉被告原因造成工期延误，反诉原告应当不会在工程完工后再行支付工程款
摘要
常珍荣与包头市希和金属制品有限公司、王喜和等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
包头市九原区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内0207民初271号 原告（反诉被告）：常珍荣，男，1975年7月9日出生，现住包头市。 委托诉讼代理人：刘健华，内蒙古正捷律师事务所律师。 被告（反诉原告）：包头市希和金属制品有限公司，统一社会信用代码：91150207072563427Q。 法定代表人：王进，该公司董事长。 被告（反诉原告）：王喜和，男，1963年8月25日出生，……