建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁15民终3145号
裁判要旨
原被告双方签订的建设工程施工合同依法成立，合法有效，双方应按照合同约定履行义务。1、关于合同的解除，原告起诉要求解除施工合同，被告永盛公司同意解除合同，本院予以确认。2、关于原告实际完成的工程量造价，有原被告共同委托山东舜天兆信工程项目管理有限公司对工程量的审核报告，且原被告均无异议，应对审核报告的工程量造价予以确认，即原告大元公司实际完成工程造价4707937.31元。3、关于被告永盛公司已向原告支付的工程款，原告认可30万元，而永盛公司主张已向原告支付了38万元和垫付农民工工资439038元，并提供了收据复印件，对此原告不予认可，被告永盛公司未提交有效证据予以证明，本院对永盛公司的主张不予认可，本院认定被告永盛公司已向原告支付工程款30万元，尚欠4407937.31元。4、关于被告是否承担合同违约金280万元和逾期付款违约金1581866.94元，原告主张被告永盛公司违约行为是永盛公司没有按照合同约定的时间节点（本工程属于跨年工程，施工季结束即年终，无论工程施工至何种程度，甲方均按已完成工程量的75%计算支付工程款并支付）向原告支付进度款，而被告则认为，应在完成综合楼、混凝土结构仓
摘要
大元建业集团股份有限公司、山东冠县永盛物流有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁15民终3145号上诉人（原审原告）：大元建业集团股份有限公司，住所地：河北省沧州市运河区永济东路18号。法定代表人：郝书明，总经理。委托诉讼代理人：王家月，男，1987年9月2日出生，汉族，该公司员工，住河北省沧州市新华区。委托诉讼代理人：刘炳江，河北通和律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山东冠县永盛物流有限公司，住所地：山东省冠县贾镇……