建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁01民终2640号
裁判要旨
蓬建公司与大众兴和置业签订的《济南市荷花温泉会馆项目工程承包协议》及后续签订的《补充协议》是双方的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，为有效合同，合同双方均应依约履行各自义务。2005年11月5日的《补充协议》中约定了工程款的支付进度及延期付款违约责任，蓬建公司履行其施工义务，已完成的工程量造价2600余万元，而大众兴和置业其未按合同约定支付工程款，仅支付工程款340余万元，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条的规定，发包人未按合同约定支付工程价款，致使施工人无法施工，在经催告的合理的期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持，故蓬建公司于2018年1月23日向大众兴和置业提出解除双方签订的《荷花温泉会所项目工程承包协议》、《建设工程施工合同》及两份《补充协议》的诉讼请求，予以支持。大众兴和置业未按合同约定支付工程款属违约行为，依法应承担违约责任，一审法院对蓬建公司要求大众兴和置业支付工程款并自起诉之日起支付利息损失的请求予以支持。按照山东忠诚信工程咨询有限公司出具的造价鉴定报告书确认，已完工工程造价为266411
摘要
济南大众兴和置业有限公司与山东蓬建建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁01民终2640号上诉人（原审被告）:济南大众兴和置业有限公司，住所地济南市。法定代表人：王海青，总经理。委托诉讼代理人：赵世丽，山东国人律师事务所律师。委托诉讼代理人：单河，山东国人律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：山东蓬建建工集团有限公司，住所地山东省蓬莱市。法定代表人：梁平，总经理。委托诉讼代理人：蔡文娜，山东祥天律师事务所律师。委……