合同纠纷 （2016）豫03民终3822号

当事人一方迟延履行合同义务，致使不能实现合同目的，另一方当事人主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。被告闫小平迟延履行合同义务，致使合同目的不能实现，原告吴石娃主张解除合同，解除合同通知书已送达被告，所以该院对原告解除装修合同的诉讼请求予以支持。合同解除后被告返还未施工部分工程款46000元。该合同在履行过程中原告未按合同约定工期完工已构成违约，但双方约定违约金50000元偏高，合同总标的105000元，违约金以30000元为宜。被告的违约有原告家属与被告发生争执使被告受伤的原因，所以原告对合同的违约也应承担一定的责任，考虑多方面因素，被告应再向原告支付10000元违约金。原告要求的被告返还垫付款2600元及9000元房租损失缺乏事实与法律依据该院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九条、第四十四条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条之规定，判决：一、原告吴石娃与被告闫小平订立的《装修合同》及《补充协议》自本判决生效之日起解除。二、被告闫小平自本判决生效之日起十日内向原告吴石娃支付违约金10000元。三、被告闫小平自本判决生效之日起十日内向原告吴石

当事人一方迟延履行合同义务，致使不能实现合同目的，另一方当事人主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。被告闫小平迟延履行合同义务，致使合同目的不能实现，原告吴石娃主张解除合同，解除合同通知书已送达被告，所以该院对原告解除装修合同的诉讼请求予以支持。合同解除后被告返还未施工部分工程款46000元。该合同在履行过程中原告未按合同约定工期完工已构成违约，但双方约定违约金50000元偏高，合同总标的105000元，违约金以30000元为宜。被告的违约有原告家属与被告发生争执使被告受伤的原因，所以原告对合同的违约也应承担一定的责任，考虑多方面因素，被告应再向原告支付10000元违约金。原

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫03民终3822号上诉人（一审被告）：闫小平，女，1980年10月14日出生，汉族，住栾川县。委托诉讼代理人：王鑫，河南大进律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：吴石娃，男，1980年8月3日出生，汉族，住栾川县。委托诉讼代理人：邢留拴，栾川县法律服务所法律工作者。上诉人闫小平因与被上诉人吴石娃合同纠纷一案，不服栾川县人民法院（2016）豫0……