建设工程施工合同纠纷 （2019）宁01民终3914号

天宇公司将其承建工程中的腻子工程分包给黄某施工，因该腻子工程属于整体建筑工程的组成部分，故黄某与天宇公司之间建设工程施工合同关系成立。因黄某属无建筑施工资质的个人，故其与天宇公司签订的《工程承包合同》属无效合同。现黄某施工工程已经竣工验收，天宇公司应如约支付黄某涉案工程款。（2017）宁0104民初8720号民事判决认定天宇公司已付款900000元，（2018）宁01民终1422号民事判决认定天宇公司已付款为839698元，一审判决多认定的已付款60302元（900000元-839698元）属于天宇公司未付的工程款，应依约予以支付。黄某提交的《招聘人员协议》显示向桂华为天宇公司涉案64#地负责人，天宇公司、华尊立达公司未提供相反证据，一审法院对该协议内容依法予以确认。《费用清单》确认的应付款为8270元，该《费用清单》上有“向桂华”签名并书写“情况属实”，一审法院予以确认。黄某依据向桂华签字确认的《情况说明》主张的卸料补助费28400元（0．2元／㎡×142000元）、窝工补助费130680元（220元／工×594个工）、脚手架补贴费9750元（0.5元／㎡&t

天宇公司将其承建工程中的腻子工程分包给黄某施工，因该腻子工程属于整体建筑工程的组成部分，故黄某与天宇公司之间建设工程施工合同关系成立。因黄某属无建筑施工资质的个人，故其与天宇公司签订的《工程承包合同》属无效合同。现黄某施工工程已经竣工验收，天宇公司应如约支付黄某涉案工程款。（2017）宁0104民初8720号民事判决认定天宇公司已付款900000元，（2018）宁01民终1422号民事判决认定天宇公司已付款为839698元，一审判决多认定的已付款60302元（900000元-839698元）属于天宇公司未付的工程款，应依约予以支付。黄某提交的《招聘人员协议》显示向桂华为天宇公司涉案64#地负责

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁01民终3914号 上诉人(原审被告)：宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司。 法定代表人：张某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：林某，1990年9月7日出生，该公司法务专员，住宁夏回族自治区贺兰县。 上诉人(原审被告)：江苏天宇建设集团有限公司。 法定代表人：蔡某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：左某，江苏华昕律师事务所律师。 被……