建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁06民终2038号

海德尔公司与桓台公司成立建设工程施工合同关系，双方签订的合同合法有效。桓台公司组织施工不力，未在合同约定工期内完工，并已造成工人停工撤场的事实存在，海德尔公司因此通知了桓台公司解除合同，双方合同已依约解除，桓台公司请求继续履行合同不予支持。海德尔公司请求桓台公司承担违约责任，依法应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，一审法院判决：一、山东桓台建设工程有限公司赔偿海德尔节能环保股份有限公司违约金1791613元，限于本判决生效后十日内付清。二、驳回山东桓台建设工程有限公司的诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。保全申请费5000元，由山东桓台建设工程有限公司负担。案件受理费21025元，由山东桓台建设工程有限公司负担。二审中，当事人均没有提交新证据。本院二审查明的事实与一审法院认定的事实一致。本院认为，本案中关于涉案工程的工期，系双方自主协商确定，且桓台公司作为专业的建设工程施工单位，在签订合同时对涉案工程的总工程量及合同履行过程中可能出现的风险应当有所预期，其在签订合

海德尔公司与桓台公司成立建设工程施工合同关系，双方签订的合同合法有效。桓台公司组织施工不力，未在合同约定工期内完工，并已造成工人停工撤场的事实存在，海德尔公司因此通知了桓台公司解除合同，双方合同已依约解除，桓台公司请求继续履行合同不予支持。海德尔公司请求桓台公司承担违约责任，依法应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，一审法院判决：一、山东桓台建设工程有限公司赔偿海德尔节能环保股份有限公司违约金1791613元，限于本判决生效后十日内付清。二、驳回山东桓台建设工程有限公司的诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁06民终2038号上诉人（原审被告）：山东桓台建设工程有限公司，住所地山东省桓台县建筑商城28号。法定代表人：逯志军，董事长。委托诉讼代理人：刘科科，男，公司职工。委托诉讼代理人：刘焕廷，淄博开发新时代法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：海德尔节能环保股份有限公司，住所地山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南。法定代表人：冯元士，董……