劳务合同纠纷 （2016）新29民终514号

阿克苏市康科电梯有限公司、重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司签订电梯安装施工合同，双方应按照合同约定的权利、义务全面履行合同，本案中，阿克苏市康科电梯有限公司于2013年3月5日至2013年4月18日期间，完成电梯安装工程量的50%，重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司以阿克苏市康科电梯有限公司延误工期为由，解除了双方的电梯安装合同，并与蒋某某签订电梯安装合同，蒋某某对剩余电梯安装工程进行了施工。上述事实，有双方当事人陈述，及双方提供的相关证据在案佐证，足以认定。双方对阿克苏市康科电梯有限公司前期完成50%工作量无异议，重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司应对该完成的50%工程量向阿克苏市康科电梯有限公司支付相应电梯安装费用，但应扣除被告已支付的182400元。阿克苏市康科电梯有限公司认可有其他人对未完成的电梯安装工程进行了施工，并提出重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司将剩余工程交给其他人施工未完成安装工程，阿克苏市康科电梯有限公司又进入工地施工并完成电梯安装的主张，原审法院认为，重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司解除电梯安装合同时，阿克苏市康科电梯有限公司未

阿克苏市康科电梯有限公司、重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司签订电梯安装施工合同，双方应按照合同约定的权利、义务全面履行合同，本案中，阿克苏市康科电梯有限公司于2013年3月5日至2013年4月18日期间，完成电梯安装工程量的50%，重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司以阿克苏市康科电梯有限公司延误工期为由，解除了双方的电梯安装合同，并与蒋某某签订电梯安装合同，蒋某某对剩余电梯安装工程进行了施工。上述事实，有双方当事人陈述，及双方提供的相关证据在案佐证，足以认定。双方对阿克苏市康科电梯有限公司前期完成50%工作量无异议，重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司应对该完成的50%工程量

新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民 事 判 决 书（2016）新29民终514号上诉人（原审原告）阿克苏市康科电梯有限公司。住所地新疆阿克苏市新华东路**号。法定代表人蒋留海，该公司经理。委托代理人常凤丽，新疆胜天律师事务所律师。委托代理人张小凤，女，1947年4月30日出生，汉族，阿克苏市康科电梯有限公司出纳，住新疆阿克苏市。被上诉人（原审被告）重庆广龙房地产开发有限责任公司温宿分公司。住……