建设工程施工合同纠纷 （2019）粤01民终21316号

开发区投资公司主张案涉工程工期延误违约金的诉讼时效应该自2016年12月27日开始计算错误。本案开发区投资公司起诉时间为2019年1月4日，根据民法总则关于诉讼时效期间为三年的规定，其主张违约金的诉请中尚未届满的诉讼时效期间为2016年1月5日至2019年1月4日。结合本案的竣工日期早于2016年8月10日，即尚未届满的诉讼时效期间为2016年1月5日至2016年8月10日。同时考虑到该期间正是因废水引入原因顺延工期的期间，故金中天公司不应承担诉讼时效期间内的工期延误违约责任。开发区投资公司辩称：1.原审法院认定案涉工程开工日期为2013年2月4日、竣工日期为2016年12月27日正确且依据充分。金中天公司提交的证据《建筑工程施工许可证》及《建筑工程竣工验收报告》中明确记载了工程的开工日期为2013年2月4日，其中《建筑工程竣工验收报告》是经施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位和建设单位各方盖章确认，即表明金中天公司对于开工日期是确认的。金中天公司提交的证据《施工工作联系单》中亦明确记载了“在具备施工条件下，监理单位总监理工程2013年2月4日下达开工令”，因此金中天公司主张开工日期

开发区投资公司主张案涉工程工期延误违约金的诉讼时效应该自2016年12月27日开始计算错误。本案开发区投资公司起诉时间为2019年1月4日，根据民法总则关于诉讼时效期间为三年的规定，其主张违约金的诉请中尚未届满的诉讼时效期间为2016年1月5日至2019年1月4日。结合本案的竣工日期早于2016年8月10日，即尚未届满的诉讼时效期间为2016年1月5日至2016年8月10日。同时考虑到该期间正是因废水引入原因顺延工期的期间，故金中天公司不应承担诉讼时效期间内的工期延误违约责任。开发区投资公司辩称：1.原审法院认定案涉工程开工日期为2013年2月4日、竣工日期为2016年12月27日正确且依据充

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤01民终21316号上诉人（原审被告）：金中天水利建设有限公司，住所地广东省广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设路333号自编891号。法定代表人：林煜东，总经理。委托诉讼代理人：林清城，广东粤通律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈彪，广东粤通律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广州开发区投资控股有限公司（原广州永龙建设投资有限公司），住所地广……