建设工程施工合同纠纷 （2021）黔05民终1838号

对双方争议的焦点1，根据《最高人民法院关》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”、第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”、第十三条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基工程和主体结构质量承担民事责任。”、第十四条：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”的规定，本案中，案涉工程系案外人吴洪挂靠原告与被告签订《毕节市七星关区人民医院建设项目施工合同》而施工，根据相关司法解释的规定，该合同应认定为无效合同。但案涉工程已于2019年5月20日交付被告实际使用，根据该司法解释的规定，应认定2019年5月20日交付被告实际使用之日为工程竣工验收之日。该工程已竣工，原告系合同载明的承包人，根据司法解释第二

对双方争议的焦点1，根据《最高人民法院关》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”、第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”、第十三条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基工程和主体结构质量承担民事责任。”、第十四条：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照下列情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，

贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔05民终1838号上诉人（原审被告）：毕节市七星关区人民医院，住所地毕节市七星关区双井路1号，统一社会信用代码12522401429810081F。法定代表人：阮胜，该院院长。委托诉讼代理人：陈胜华，贵州本芳律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗凤兰，贵州本芳（贵阳）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：江西安石建设集团有限公司，住所地江西省抚州……