建设工程施工合同纠纷 （2017）宁01民终2411号

原、被告签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合同合法、有效，双方均应按照诚实信用原则全面履行合同。原告将涉案工程发包于被告，被告对涉案工程施工，现工程尚未完工，亦未进行验收、结算，原告要求解除涉案合同，被告当庭表示同意，说明双方都已无继续履行合同的意思表示，故对原告的该项诉讼请求予以支持。对于原告要求被告支付自2016年11月1日至2016年12月31日期间逾期交工违约金283955元的诉讼请求，本案约定的合同竣工日期为2016年9月28日，后因被告未完工，原告通知被告于2016年10月8日前竣工，视为对原合同竣工日期的变更，但经庭审查明，涉案工程至今亦未完工情况属实，原告据此索要逾期交工违约金，于法有据，故按照合同约定，以合同总价款665万元为基数，支持自2016年11月1日至2016年12月31日期间60天的逾期交工违约金279300元（665万元×0.0007×60天＝279300元）。对于原告发出解除通知书之后的损失其具有防止损失继续扩大的义务。对于被告庭审辩称其未完工系原告未按时支付工程款造成的意见，按照合同约定，工程款是按照工程进度予以支付，庭审中被告未举证证明其工

原、被告签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合同合法、有效，双方均应按照诚实信用原则全面履行合同。原告将涉案工程发包于被告，被告对涉案工程施工，现工程尚未完工，亦未进行验收、结算，原告要求解除涉案合同，被告当庭表示同意，说明双方都已无继续履行合同的意思表示，故对原告的该项诉讼请求予以支持。对于原告要求被告支付自2016年11月1日至2016年12月31日期间逾期交工违约金283955元的诉讼请求，本案约定的合同竣工日期为2016年9月28日，后因被告未完工，原告通知被告于2016年10月8日前竣工，视为对原合同竣工日期的变更，但经庭审查明，涉案工程至今亦未完工情况属实，原告据此索要逾期

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁01民终2411号上诉人（原审被告）:宁夏中正达建设工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区新昌西路北侧高新2号路南侧国贸新天地第5幢14层03号房。法定代表人：司建华，该公司总经理。委托诉讼代理人:程伟，宁夏颐升律师事务所律师。委托诉讼代理人:杨萍，宁夏颐升律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：宁夏喜福德食品科技有限公司，住所……