装饰装修合同纠纷 （2019）粤0608民初2861号
裁判要旨
依法成立的合同受法律保护。 双方订立的合同意思表示真实，内容不违反法律法规的强制性效力规定，应为合法有效，由此产生的权利义务应受法律的保护和约束。 被告逾期超过工期一倍以上未完成工程已构成严重违约，原告起诉请求解除合同，合法有据，本院予以支持。 关于被告多收工程款2559元问题。 由于未进行结算，未完成工程项目均只有原告单方的书面确认，无其他证据如现场照片、对方确认等核实。 原告的该项主张缺乏足够证据佐证，按举证责任应由原告承担相应的法律后果，本院不予支持。 关于逾期罚款的违约问题。 双方在合同中约定的工期为90天，即从2018年9月9日至2018年12月7日止。 但直至庭审辩论终结时止，被告均未主张工程已完工或对原告主张的已于2019年7月12日基本完工提出异议，结合合同约定和付款证据，本院确认直至起诉解除合同时（2019年7月24日）止被告未完全履行装修合同义务，应承担每天罚款100元的违约责任。 原告仅请求至2019年7月12日止的违约金，是其对自身权利的处分，不损害他人的合法权益，但不宜过分高于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定的
摘要
何彦锋与佛山市高明区拓域装饰工程部装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省佛山市高明区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0608民初2861号原告：何彦锋，男，1974年11月26日出生，汉族，住广东省佛山市高明区.被告：佛山市高明区拓域装饰工程部，住所地广东省佛山市高明区荷城街道泰和路122号富康苑C座102号之2商铺，统一社会信用代码：92440608MA50ARYC95。 经营者：林卓琳，男，1985年12月19日出生，汉族，住广东省佛山市高明区.原告……