建设工程施工合同纠纷 （2017）宁02民终259号

没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义所签订的建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，实际施工的颜亮系自然人，不具备建设工程施工资质，故其挂靠吉泰公司与西美公司签订的建设工程分包合同应属无效，但其所施工工程已经竣工并验收合格，故西美公司作为相对方依约应向颜亮支付相应的工程款，颜亮的证据能够证实西美公司尚欠其工程款264385元未支付，故颜亮要求西美公司支付该款项的诉讼请求有事实和法律依据，予以支持。颜亮施工的涉案工程于2014年5月2日验收合格，但西美公司拖欠颜亮工程款264385元至今未付，故颜亮要求西美公司支付利息损失17185元的主张符合法律规定，予以支持。颜亮认为逾期交工是西美公司造成的，西美公司在庭审中认可其向颜亮支付了工程款合计1087615元，但其并未举证证实其系按照合同约定的付款节点向颜亮履行了各阶段的付款义务，且其至今仍拖欠颜亮工程款，故不能排除因西美公司资金不到位造成工期延长的可能性，从而西美公司反诉要求颜亮、吉泰公司向其支付逾期交工违约金38000元、赔偿损失112000元的请求不能成立，不

没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义所签订的建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案中，实际施工的颜亮系自然人，不具备建设工程施工资质，故其挂靠吉泰公司与西美公司签订的建设工程分包合同应属无效，但其所施工工程已经竣工并验收合格，故西美公司作为相对方依约应向颜亮支付相应的工程款，颜亮的证据能够证实西美公司尚欠其工程款264385元未支付，故颜亮要求西美公司支付该款项的诉讼请求有事实和法律依据，予以支持。颜亮施工的涉案工程于2014年5月2日验收合格，但西美公司拖欠颜亮工程款264385元至今未付，故颜亮要求西美公司支付利息损

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)宁02民终259号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：宁夏西美装饰工程有限公司。住所地：宁夏银川市兴庆区胜利南街***号桥兴苑*号公寓*层***号。法定代表人：朱美玲，系该公司总经理。委托诉讼代理人：景佩璐，北京大成（银川）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：颜亮，男，1986年1月3日出生，汉族，个体，住宁夏贺兰县。委……