劳务合同纠纷 （2014）赤民一终字第502号

被告孙忠欠原告赵彦林工程款属实，被告孙忠应给付原告工程款。根据鉴定，外墙干挂石材的工程款为323216元，外墙干挂石材工程冬季施工增加费用为46441元。原、被告双方均认可原告开始施工的时间为2011年9月末，施工结束时间为2011年12月末。而乌丹地区进入冬季施工时间为每年的11月11日。因此，冬季施工增加费用应按鉴定数额的50%计算即23220.50元。根据鉴定计算外墙干挂石材的工程款为346436.50元。原告主张外墙干挂石材的工程款为341000元（即110元／㎡×3100㎡），符合法律规定，本院予以保护。原告主张石材防腐的工程款为46500元（即15元／㎡×3100㎡），但经鉴定石材防腐的工程款为20178元，故本院依法保护石材防腐的工程款为20178元。上述本院依法保护的工程款为361178元，扣除被告孙忠已给付的250000元，被告孙忠应给付原告赵彦林工程款111178元。被告孙忠辩称，多余的石材应从工程款中扣除，由原告承担，但被告孙忠未提供证据证明双方有上述约定，且原告不予认可，对被告的该辩解本院不予支持。被告孙忠辩称原告未按约定工期完工，致使被告支付30000元的违约

被告孙忠欠原告赵彦林工程款属实，被告孙忠应给付原告工程款。根据鉴定，外墙干挂石材的工程款为323216元，外墙干挂石材工程冬季施工增加费用为46441元。原、被告双方均认可原告开始施工的时间为2011年9月末，施工结束时间为2011年12月末。而乌丹地区进入冬季施工时间为每年的11月11日。因此，冬季施工增加费用应按鉴定数额的50%计算即23220.50元。根据鉴定计算外墙干挂石材的工程款为346436.50元。原告主张外墙干挂石材的工程款为341000元（即110元／㎡×3100㎡），符合法律规定，本院予以保护。原告主张石材防腐的工程款为46500元（即15元／㎡×3100㎡），但经鉴定石材

内蒙古自治区赤峰市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）赤民一终字第502号上诉人（原审被告）孙忠，男，1964年8月6日出生，汉族，个体工商户，住赤峰市松山区。委托代理人杜义，赤峰市松山区向阳法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）赵彦林，男，1963年7月27日出生，汉族，农民，住赤峰市红山区。委托代理人韦志强，内蒙古信华律师事务所律师。原审被告张秀兰，女，1964年3月12日出生，汉族……