建设工程分包合同纠纷 （2019）川13民终4746号

永生公司与城世公司签订的《建筑工程劳务分包合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违法相关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，谢文林、永生公司按照约定支付了保证金100万元，城世公司、刘文国、蔡政、伍建国应当在约定的时间内安排谢文林、永生公司入场施工；现已逾期，城世公司、刘文国、蔡政、伍建国既未安排谢文林、永生公司入场施工也未依约退还谢文林、永生公司保证金，已属违约；故城世公司、刘文国、蔡政、伍建国应当按照约定退还谢文林、永生公司保证金并承担违约金。本案的争议焦点为：诉讼时效？权利及责任主体？违约金？关于诉讼时效问题。城世公司称谢文林、永生公司主张民事权利的诉讼时效期间已经届满，义务人不应当再履行义务。一审法院认为，双方签订《建筑工程劳务分包合同》后，城世公司逾期未安排谢文林、永生公司入场施工，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，守约方可选择继续履行合同或主张违约责任等，该合同双方当事人并

永生公司与城世公司签订的《建筑工程劳务分包合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违法相关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，谢文林、永生公司按照约定支付了保证金100万元，城世公司、刘文国、蔡政、伍建国应当在约定的时间内安排谢文林、永生公司入场施工；现已逾期，城世公司、刘文国、蔡政、伍建国既未安排谢文林、永生公司入场施工也未依约退还谢文林、永生公司保证金，已属违约；故城世公司、刘文国、蔡政、伍建国应当按照约定退还谢文林、永生公司保证金并承担违约金。本案的争议焦点为：诉讼时效？权利及责任主体？违约金？关于诉讼时效问题。城世公司称谢

四川省南充市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川13民终4746号 上诉人（原审被告）：四川城世建设工程集团有限公司，住所地四川省遂宁市创新工业园区南师路。 法定代表人：赵骋，执行董事。 委托诉讼代理人：贺婷，女，1997年4月29日出生，住黑龙江省海伦市，系该司工作人员。 委托诉讼代理人：张锡涛，四川亚峰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：谢文林，男，1965年5月19日出生，汉……