装饰装修合同纠纷 （2019）陕0112民初14375号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 原告闫涛与被告银泰工程西安分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，各方均应依约履行自己的义务。 2019年7月22日，原告闫涛与银泰工程西安分公司签订了《合同终止协议》，《住宅装饰装修工程施工合同》随之予以解除。 原告闫涛与银泰工程西安分公司虽就解除合同退还装修款作出了约定，但未就其他损害赔偿事宜作出约定，对此原告闫涛仍享有诉权维护其合法权益。 原告闫涛对所主张的损失情况负有举证责任，未提供证据应承担相应的不利后果。 由于原告闫涛对于诉讼请求中的误工费、停车费、油费、路费、再次装修超出费用并未提供证据加以证明，故本院不予支持。 《住宅装饰装修工程施工合同》未约定开工日期，但是结合原告闫涛提供的《装修施工动火许可证》，本院认定开工日期为2018年10月25日，竣工日期自开工之日起75个工作日为2019年2月14日，银泰工程西安分公司应对合同约定的竣工日期至原告闫涛合理的另行装修期限内的房屋租赁费损失承担赔偿责任，合理装修期限本院酌情认定为6个月，根据原告闫涛提供的《房屋租
摘要
原告闫涛与被告天津银泰装饰工程有限公司、天津银泰装饰工程有限公司西安分公司装饰装修合同纠纷一案一审民事判决书
正文（节选）
西安市未央区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕0112民初14375号 原告：闫涛，男，1983年3月7日出生，汉族，住甘肃省宁县。 被告：天津银泰装饰工程有限公司。 住所地：天津市红桥区咸阳北路48号（银泰科技大厦26层2607室）。 统一社会信用代码911201060668750100。 法定代表人：井士惠。 委托诉讼代理人：高巍，男，天津银泰装饰工程有限公司西安分公司工程经理……