装饰装修合同纠纷 （2019）苏0111民初6138号
裁判要旨
原告与被告签订的装修工程施工合同，原告、被告及第三人签订的装修保服务合同合法有效，各方应按照约定履行各自义务。 根据装修工程施工合同约定，开工日期应为2017年8月11日，但由于被告家中存在前期工程施工，导致原告工期开工时间延期，因此，原告开工日期应相应顺延。 被告在装修保服务合同中委托了第三人负责工程验收监督，第三人在对水电验收后，被告应当将80%的装修款托管给第三人，以便原告开展下一步施工。 而被告未能支付将80%的装修款交由第三人托管，系违约行为。 根据被告陈述，中期工程原告已经施工完毕。 故其应按照合同约定委托第三人向被告支付到案涉工程款80%。 第三人在答辩意见中同意将其托管的9600元交由法院处理，其系无独立请求权第三人，应将托管的9600元支付给原告。 同时，被告应将第二期30%装修款即19200元交付给原告。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九的规定，判决如下： 被告杨玲于本判决生效之日起十日内向原告南京家最美装饰工程有限公司支付装修款19200元； 第三人深圳市彬讯科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南京家最美装饰工程有限公司支付托管被告杨玲的装修款
摘要
原告南京家最美装饰工程有限公司与被告杨玲装饰装修合同纠纷一案的民事判决书
正文（节选）
江苏省南京市浦口区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0111民初6138号 原告：南京家最美装饰工程有限公司，住所地江苏省南京市江北新区柳洲北路21号小柳工业园D01-B幢。 法定代表人：孙玉玲。 委托诉讼代理人：钱凯，上海市协力（南京）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：董爱春，男，1967年2月16日生，汉族，系公司员工，住江苏省大丰市。 被告：杨玲，女,1990年1月9日生，……