建设工程施工合同纠纷 （2014）珠中法民三终字第358号

国基公司与慧生能源公司签订的《建筑工程合同》是双方的真实意思表示，合同成立有效，双方应当全面履行合同。国基公司根据慧生能源公司的要求进行施工，并在施工中根据慧生能源公司的要求增加工程量，工程完工后经原审法院委托珠海德联工程咨询有限公司对工程造价作出鉴定，确认工程造价为3463520.53元，慧生能源公司已付款184万元，余额为1623620.53元。慧生能源公司主张已付款差额的26806.50元，双方对此没有约定，也没有国基公司的确认，只是慧生能源公司的内部付款审批件，不能对抗国基公司，不能作为慧生能源公司向国基公司的付款依据。对于国基公司主张的逾期付款的损失。根据合同约定慧生能源公司应在接到国基公司提供的竣工验收申请报告后15个工作日内组织竣工验收，验收合格5个工作日，慧生能源公司支付给国基公司工程总造价的97%共计286.15万元。国基公司于2010年9月底完工后退场，在2010年10月28日的《慧生能源》作出的《慧生能源隆重举行联邦制药节能技改项目运营启动仪式》可以看出国基公司施工的工程已经完成；2011年1月7日的《建设项目试生产通知书》证明工程已进入实际使用状况。国基公司也于

国基公司与慧生能源公司签订的《建筑工程合同》是双方的真实意思表示，合同成立有效，双方应当全面履行合同。国基公司根据慧生能源公司的要求进行施工，并在施工中根据慧生能源公司的要求增加工程量，工程完工后经原审法院委托珠海德联工程咨询有限公司对工程造价作出鉴定，确认工程造价为3463520.53元，慧生能源公司已付款184万元，余额为1623620.53元。慧生能源公司主张已付款差额的26806.50元，双方对此没有约定，也没有国基公司的确认，只是慧生能源公司的内部付款审批件，不能对抗国基公司，不能作为慧生能源公司向国基公司的付款依据。对于国基公司主张的逾期付款的损失。根据合同约定慧生能源公司应在接到

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）珠中法民三终字第358号上诉人（原审被告、反诉原告）：珠海慧生能源技术发展有限公司。住所地：广东省珠海市吉大。法定代表人：聂民，董事长。委托代理人：郑社，广东莱特律师事务所律师。委托代理人：陈伟桃，广东莱特律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：国基建设集团有限公司。住所地：山西省太原市。法定代表人：宫志敏，董事长。委托代理人：杜晖……