装饰装修合同纠纷 （2018）冀01民终4265号
裁判要旨
黄学均与石家庄今朝装饰设计有限公司签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款》及补充协议系双方真实意思表示，且未违反相关法律法规的强制性规定，合法有效，本院依法予以确认。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本诉原被告签订的装修合同及补充协议已实际履行，尚有530元尾期工程款未付，双方均无异议，本院依法予以确认。由于今朝装饰公司已经实际履行了合同约定的主要义务，无证据证明涉案装修合同存在法定的终止情形，故对黄学均终止履行双方间《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款》及补充协议的诉求，本院不予支持。对今朝装饰公司继续履行双方签订的协议及补充协议的诉求，本院依法予以支持。已查明今朝装饰公司不存在延误工期的情形，故对黄学均关于今朝装饰公司未按合同约定时间完成装修工作，应支付违约金的主张，本院依法不予采信。黄学均要求今朝装饰公司赔偿损失、支付违约金11万元的诉讼请求事实不清，证据不足，依法不予支持。黄学均与今朝装饰公司没有就2015年7月20日后新增施工项目共同签订书面变更协议，也没有签署工程变更单，根据《装修合同》第
摘要
黄学均、石家庄今朝装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀01民终4265号上诉人（原审原告、反诉被告）：黄学均，男，1962年11月6日出生，汉族，现住北京市宣武区。委托诉讼代理人：高丹，河北三言律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：石家庄今朝装饰设计有限公司，住所地石家庄市裕华槐安路134号。法定代表人：胡孝平，该公司总经理。委托诉讼代理人：姚红梅，该公司职员。委托诉讼代理人：刘卫红……