装饰装修合同纠纷 (2018)冀01民终5379号
裁判要旨
上诉人没有将此工程竣工,且交付给被上诉人的判决不正确。三、对于延期责任,我方认为重审中,法院调查不全面,判决我方承担责任过于严重,应依据公平、公正的原则进行判罚。王波答辩称,根据上诉人与被上诉人签订的《石家庄市住宅内装饰装修工程施工合同协议条款》、《石家庄市住宅内装饰装修工程施工补充合同》及《北京铭艺高端家具材料销售订单》,对双方工程的变更、违约责任及违约金的计算方式作出了明确的规定,是其双方真实意思的表示,对双方均具有约束力,因此,一审法院判决认定事实清楚,证据确实充分,应该依法维持。多尔贝家居中心答辩称,没有意见。王波向一审法院起诉请求:1、请求依法解除原告与第一被告之间《石家庄市住宅内装饰装修工程施工合同协议条款》及《铭艺印象装饰公司家庭居室装饰装修施工补充合同》,并判令第一被告支付原告违约金(截至起诉之日为176174元);2、请求依法解除原告与第三被告之间《北京铭艺高端家具材料销售订单》,并判令第一被告返还原告已支付货款76082元,判令第三被告支付原告双倍赔偿152164元,第二被告对上述赔偿款承担连带偿还责任;3、判令第一被告、第二被告对其所供应的威兹帕克地板无偿进行更换
摘要
北京铭艺印象装饰工程有限公司、北京铭艺印象装饰工程有限公司石家庄分公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文(节选)
河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)冀01民终5379号上诉人(原审被告):北京铭艺印象装饰工程有限公司,住所地北京市密云县工业开发区内(北京神威新星科贸有限公司院内3号楼101室)。法定代表人赵学忠,该公司董事长。上诉人(原审被告):北京铭艺印象装饰工程有限公司石家庄分公司,住所地石家庄市裕华区怀特装饰城河北银行四楼,组织机构代码57131734-3。负责人:赵学忠,该公司董……