建设工程施工合同纠纷 （2018）湘06民终742号
裁判要旨
界华公司和血防所签订的《建设工程施工合同》合法有效，界华公司依约完成了合同约定的防治科研楼的土建、安装、装饰工程，血防所应当依照合同约定向界华公司支付工程款。经查明，血防所尚欠界华公司工程款4377911元（已扣除界华公司应支付的水电费211092元，暂不支付的质保金214700元），故对界华公司请求血防所支付工程款5139566元的诉讼请求，支持4377911元。双方合同约定涉案工程竣工结算后10日内支付工程款的95%，本案中双方没有进行正式的竣工结算，但该工程于2015年6月8日竣工验收合格，双方对湖南省财产投资评审中心于2016年8月23日对涉案工程的定审金额均无异议，应视为双方的结算，故对界华公司请求血防所自2016年9月3日起至支付之日止按中国人民银行同期贷款利率支付利息的诉讼请求，予以支持。关于界华公司主张的增补工程款1189714元应于2015年2月16日支付，但血防所于2016年12月1日才支付，应按照中国人民银行同期贷款年利率5.6%支付延期支付期间利息的诉讼请求，因双方约定本月完成的工程量于下月5日支付，界华公司主张的增补工程量于2015年2月13日申报，2015年
摘要
湖南界华建筑工程有限责任公司、湖南省血吸虫病防治所建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘06民终742号上诉人（原审原告、反诉被告）:湖南界华建筑工程有限责任公司，住所地湘阴县界头铺镇。法定代表人：黎兵，该公司总经理。委托诉讼代理人：袁波浪，湖南金鹗律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：湖南省血吸虫病防治所，住所地岳阳市花板桥。法定代表人：罗志红，该防治所所长。委托诉讼代理人：田晓红，湖南惠风律师事务所律师。上诉人湖南……