建设工程施工合同纠纷 （2018）豫06民终1428号
裁判要旨
双方签订的《建设工程施工合同》明确约定，合同价款根据全部设计图纸、设计变更及甲方现场另委托、签证所完工程量据实结算。本案中，江苏矿业公司在施工期间未向河南佳林公司提供图纸，河南佳林公司按江苏矿业公司方工程技术人员现场指令进行施工作业，结合合同约定，江苏矿业公司应按实际工程量向河南佳林公司支付工程款。根据工程造价司法鉴定意见，河南佳林公司实际施工工程量的工程款为2977159.27元，该工程款的5%即148857.96元为质保金，减去江苏矿业公司已付的1830000元，江苏矿业公司应向河南佳林公司支付998301.31元的工程款及上述质保金。2015年12月底，河南佳林公司施工工程完工并退场，江苏矿业公司随后在未经竣工验收的情况下进行后期施工，因此，酌定2015年12月31日为涉案工程实际交付之日和竣工日期。江苏矿业公司未明确约定逾期支付工程款的违约责任，河南佳林公司因江苏矿业公司逾期支付工程款所造成的实际损失为利息损失，对江苏矿业公司欠付工程款利息，应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，质保金的利息起算日应为竣工日一年后即2017年1月1日。一审法院判决：一、江苏矿业公司于判决生
摘要
江苏省矿业工程集团有限公司、河南省佳林建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省鹤壁市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫06民终1428号上诉人（原审被告）：江苏省矿业工程集团有限公司，住所地南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢1512、1513、1514室。法定代表人：胡长兴，该公司董事长。委托诉讼代理人：方宏，男，该公司员工。代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代收法律文书。委托诉讼代理人：邱立波，江苏清正苑律师事务所律师。代理权限为代为承认、……