装饰装修合同纠纷 (2019)陕0112民初5680号
裁判要旨
依法成立的合同对双方当事人均有法律约束力,当事人应当按照合同约定履行自己的义务。 当事人一方迟延履行合同义务,经催告后在合理期限内仍未履行,当事人可以解除合同。 本案中,原告与被告麦颂公司签订装饰装修合同,被告麦颂公司未按照合同约定完成装修工程,经原告多次催促,被告麦颂公司仍未履行义务,致原告合同目的无法实现,故原告主张解除双方之间的合同于法有据,本院予以支持。 原告按照合同约定向被告麦颂公司支付了工程款144479元,被告麦颂公司收取款项对商铺进行了部分装修,对于未完工部分的装修款应当退还原告。 关于应当退还的装修款。 被告麦颂公司停工后,原、被告对未装修部分未清点确认,原告自行对商铺进行拍照后雇人继续装修,现店铺已经完工,根据原告提交的照片及视频不能确定未装修项目,故对于未装修部分的工程量装修款,本院按照原告重新装修花费35500予以认定。 原告主张的返工费7300元,因其后续雇人进行了装修,该项费用应计入重新装修的费用中,故原告再行主张返工损失,本院不予支持。 关于原告主张的租金损失。 原告从西安时尚大街有限公司租赁涉案商铺,并支付租金、商业咨询费、物业费,原、被告约定了装修工期
摘要
杨栋与侯玉超,刘琦,邢刚毅等装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
西安市未央区人民法院民事判决书(2019)陕0112民初5680号 原告杨栋,男,汉族,公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 委托诉讼代理人吝小佳,泰和泰(西安)律师事务所律师。 委托诉讼代理人白同同,泰和泰(西安)律师事务所实习律师。 被告陕西麦颂装饰设计有限公司,住所地:,统一社会信用代码:91610132MA6UNX62N。 法定代表人邢刚毅。 被告邢刚毅,男,汉族,公民身份号……