建设工程施工合同纠纷 （2016）鲁06民终4717号

“中扶公司具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质，其与俊华电子公司签订的建设工程施工合同不违反国家法律法规的禁止性规定，是双方真实意思表示，为有效合同。双方均应按合同约定履行各自的义务。但在合同履行过程中，双方当事人均存在一定的违约行为，即俊华电子公司未及时拨付工程款，中扶公司施工的工程质量存在瑕疵，致工程在未完工的情况下停工。中扶公司施工的综合楼在诉讼期间被拆除。现双方均请求解除双方签订的施工合同，本院予以准许。对于中扶公司施工的办公楼、综合楼的工程造价，双方当事人共同确认办公楼工程造价为3050000元，综合楼的工程造价经鉴定为1862832.92元。因中扶公司施工的综合楼质量存在问题，中扶公司同意俊华电子公司减少支付工程款25万元，本院予以准许。另兑除俊华电子公司已付款158500元，供材2741530.74元、垫付水费7856元、电费16349.58元、代扣税167060.46元，俊华电子公司应支付中扶公司工程款为1571536.14元。双方各自放弃请求对方当事人承担因违约所应承担的违约责任，不违反法律法规，本院予以准许。合同解除后，中扶公司应向俊华电子公司交付建设工程施工的相关资

“中扶公司具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质，其与俊华电子公司签订的建设工程施工合同不违反国家法律法规的禁止性规定，是双方真实意思表示，为有效合同。双方均应按合同约定履行各自的义务。但在合同履行过程中，双方当事人均存在一定的违约行为，即俊华电子公司未及时拨付工程款，中扶公司施工的工程质量存在瑕疵，致工程在未完工的情况下停工。中扶公司施工的综合楼在诉讼期间被拆除。现双方均请求解除双方签订的施工合同，本院予以准许。对于中扶公司施工的办公楼、综合楼的工程造价，双方当事人共同确认办公楼工程造价为3050000元，综合楼的工程造价经鉴定为1862832.92元。因中扶公司施工的综合楼质量存在问题，中扶公

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁06民终4717号上诉人（原审被告）：中扶建设有限责任公司，住所地北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座21层。法定代表人：庄清良，董事长。委托诉讼代理人：王仲杰，福建力群律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：唐恒喜，男，1954年5月5日出生，汉族，住江西省南昌市西湖区。委托诉讼代理人：舒宇，山东晨之光律师事务所律师。委托诉讼代理人：……