建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂12民终918号
裁判要旨
原告黎时香与被告余曲波签订的《建筑工程劳务分包合同》实为建设工程施工合同，虽是双方真实意思的表现，但原告黎时香为个人没有建设施工资质，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同有下列情形之一的，应根据合同法第五十二条（第五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的”的规定，双方签订的合同属无效合同，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”、第十四条“当事人对建设工程竣工日期有争议的，按以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”及第十六条第一款“当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”的规定，原告黎时香承建的宿舍楼工程虽没有与被告余曲波办理竣工验收交接手续，但被告余曲波于2015年就将该栋该宿舍楼办理相应证照，一楼门面现已全部出售、二楼以上房屋出售或出租，视为被告余曲波已竣工验收、原告黎
摘要
余曲波、黎时香建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省咸宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂12民终918号上诉人（原审被告）：余曲波，男，1979年8月24日出生，汉族，住湖北省咸宁市咸安区。委托诉讼代理人：余平，咸宁市咸安区马桥法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：黎时香，男，1967年12月25日出生，汉族，户籍地湖北省通城县，现住湖北省咸宁市咸安区。委托诉讼代理人：张超，湖北宁华律师事务所律师。上诉人余曲波因与被上诉人……