建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁15民终1098号
裁判要旨
被告母向居委会建设铁西社区办公楼未办理规划审批等报建手续、未经招投标程序将该工程发包给无施工资质的自然人宋义洲实际施工，其与宋义洲达成的口头施工协议为无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。本案所涉工程未经竣工验收，被告母向居委会已经投入使用，则应视为该工程已竣工验收，占有使用之日即为竣工日期。原告宋义洲作为实际施工人请求支付工程价款，应予支持。庭审时，母向居委会对单项工程费汇总表下方魏某手写内容形成实际时间有异议，认为该内容应是在魏某不再担任居委负责人后为原告出具的，并申请对该字迹形成的陈旧性时间段进行鉴定。本院认为，该证据由本院依法自
摘要
东昌府区古楼街道办事处母向居民委员会、宋义洲建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁15民终1098号上诉人（原审被告）：东昌府区古楼街道办事处母向居民委员会。法定代表人：张玉桥，代主任。委托诉讼代理人：任兴龙，山东丽成律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：宋义洲，男，1961年2月4日出生，汉族，项目经理，住聊城市。委托诉讼代理人：孙庆新，山东同心达律师事务所律师。上诉人东昌府区古楼街道办事处母向居民委员会因与被上诉人宋义……